- 相關推薦
路燈制作安裝合同
現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的路燈制作安裝合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
立合同人：
定作人：膠南市__鎮大___村民委員會
承攬人：膠南市__電器商行
根據《民法典》，以上立合同人經充分協商，就承攬人承攬定作人的村內街道路燈制作安裝事宜，達成如下約定：
工程名稱：__村街道led48w路燈制作安裝工程。
工程地點：膠南市寶山鎮__村村內街道。
承攬方式：大包，由承攬人包工包料。
工期約定：自20xx年7月8日至20xx年7月25日止。
工程價款：___元。
付款方式：承攬人工程竣工、經定作人驗收合格后、定作人收到承攬人的發票之日起三日內付全部工程款的95%，即41000元;余款于20xx年12月30前付清。
路燈數量及質量約定：本工程系led路燈項目，為led燈。所用材料及部件須國標合格產品，路燈使用后達到led路燈效果。
led彎臂路燈11盞：燈臂1.2米，熱鍍鋅后噴塑，鋁壓鑄led燈頭，臺灣晶元驅動 。
led鍍鋅路燈10盞：高度6米，壁厚2.7mm，上口徑60mm，下口徑140mm，熱鍍鋅后噴塑。
電纜線6平方(國標)700米，膠*電纜廠生產。
4平方國標電纜線150米，膠*電纜廠生產。
混凝土預埋件70mm×70mm×70mm
電腦時控加空氣開關(上海一氣)2個
質保約定：承攬人承諾所設計安裝的路燈符合相關的質量標準，質量保證期三年。質保期內出現質量問題，由承攬人及時免費修理更換。
因產品設計及安裝出現質量問題，造成第三人人身損害的由承攬人承擔責任。安裝過程中施工安全由承攬人自行負責。
驗收約定：承攬人完工后及時約請定作人及包村第一書記對工程進行驗收，驗收合格后出具書面驗收單。
違約責任：
承攬人未按本合同約定的質量要求設計安裝的，由承攬人自行改正，并承擔逾期完工的違約責任;
承攬人不能在合同約定時間完工的，每遲延一天要償付總價款的1%的違約金;
質保期內出現故障由承攬人負責維修，承攬人通知二日內仍不履行維修義務，定作人可以自行安排維修，維修費用由承攬人承擔。每遲延一天要承擔違約金100元;
定作人未按照合同約定時間付款的，每遲延一天要償付遲延付款額1%的違約金;
本合同執行中發生糾紛時，雙方當事人應該協商解決，協商不成時，任何一方可以向人民法院提起訴訟。
本合同附件與本合同同等效力。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式三份，雙方一份，幫扶包村___所在單位黃島區___留存一份。
定作人：膠南市__山鎮____村民委員會
法定代表人：
二〇一三年七月__日
承攬人：膠南市__電器商行
代表人：
二〇一三年七月__日
附件：___村路燈設計方案。
【路燈制作安裝合同】相關文章：
路燈安裝合同03-08
路燈工程安裝合同02-15
路燈安裝施工合同07-03
路燈桿廣告安裝合同05-10
制作安裝合同12-11
安裝制作合同06-01
制作及安裝合同12-09
制作安裝合同12-11
安裝路燈廣告合同書05-08
（實用）制作及安裝合同09-06