加工合同的范本
在人們愈發重視契約的社會中，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。相信很多朋友都對擬合同感到非�？鄲腊桑旅媸切【帪榇蠹艺淼募庸ず贤姆侗�，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
加工合同的范本1
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，甲方原礦石委托乙方選廠加工。乙方以加工的方式收取甲方礦石加工費。為約束雙方，簽訂如下選礦加工合同，所訂合同條款雙方共同守信。
一、甲方自己負責自己的原礦石到達乙方選廠礦坪。
二、乙方為甲方加工的原礦石數量：_______。以甲方派員過磅乙方派員監督為準。
三、乙方選礦加工價格：每噸入選原礦的.加工價格為_________元。選礦所產生的一切生產費用原則上由乙方自負。生產過程中所發生的安全責任事故由乙方自負與甲方無關。
四、乙方選廠或股東與其他人以前產生的債權、債務與甲方無關。甲方生產期間，乙方必須保證無其他債權人以任何借口干澀甲方正常生產。
五、委托選礦加工后的精礦質量與綜合回收率：乙方必須保證甲方委托選礦加工后精礦質量。即：精礦品位_______%(含_______%)_______%以下。精礦的綜合回收率：_______%以上的原礦石綜合回收率要求達到_______%以上。
六、精礦質量的考核，以甲方化驗室的化驗結果為依據。乙方入選加工后的精礦質量連續三個班達不到合同規定的要求，甲方有權更換相關環節的人員，并處罰金_______元。
七、選礦所產生的尾沙由_______方處理，處理方法。
八、乙方在入選加工過程中應保證甲方的原礦和精礦產品不受損失。如發生甲方原礦和精礦產品丟失、被盜等現象，乙方應照價賠償。
九、本合同未盡事宜，雙方協商解決。
十、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方：
乙方：
_______年_______月_______日
加工合同的范本2
協議書編號：______________
甲方：____________________ 乙方：____________________
地址：____________________ 地址：____________________
郵編：____________________ 郵編：____________________
電話：____________________? 電話：____________________
傳真：____________________? 傳真：____________________
電子郵箱：________________電子郵箱：________________
簽約日期：________________
簽約地點：________________
經甲，乙雙方商定，甲方同意代乙方向乙方指定的 （境外料件供應商全稱） （以下稱“料件商”） 購進本協議項下的料件交乙方加工裝配成本協議項下的整機，并代乙方出口銷售給乙方指定的 （境外整機收購商全稱）（以下稱“整機商”）。對此，甲，乙雙方達成如下協議：
一、 進口料件品名、規格、數量、單價、總價
品名：____________________
數量：____________________
規格：____________________
單價：____________________
總價：____________________
二、 出口整機品名、規格、數量、單價、總價
品名：____________________
數量：____________________
規格：____________________
單價：____________________
總價：____________________
三、 包裝要求及費用分擔：出口整機包裝由乙方根據其指定的整機商的要求辦理并承擔相關費用。
四、交貨及運輸
1．甲方向乙方交付料件：
交貨地點：____________________
運輸方式：____________________
費用承擔：________至________的運費由乙方承擔。
2．乙方向甲方交付整機：
交貨地點：____________________
運輸方式：____________________
費用承擔：由_______至_______的運費由乙方承擔。
五、單證
1．乙方每次交付一批整機后，應于相應整機出口報關后_______日內將相應的增值稅發票及《稅收（出口專用）繳款書》交給甲方。
2．甲方在收到乙方開來整機的增值稅發票及《稅收（出口專用）繳款書》后，即開出相應的進料抵扣發票給乙方。
3．如乙方未能在交付每一批整機并出口報關后_______日內向甲方提交相對應的增值稅發票及《稅收（出口專用）繳款書》，則甲方無義務向乙方支付相應整機貨款中的退稅部分。
………．
六、驗收標準，方法及提出異議期限
_________________________________________________________________________
七、付款條件
1．進料款：甲方代乙方購進料件并對外付匯，相應進料款由甲方在收到的整機出口貨款中扣除；付款金額按照實際收貨數量及在海關備案的進料合同中規定的價格計算。
2．整機款：甲方代乙方出口整機并對外收匯，對應的人民幣按照美元對人民幣1：?_______折算，由甲方在收到乙方整機商開來的金額為出口發貨總價的正本信用證（遠期信用證的，信用證已經開證行承兌）、貨物出口報關、收到乙方開具的足額增值稅發票后3天內，在扣除進料款及甲方手續費后付給乙方。
3．代理手續費：代理手續費為進口料件總價的_______ %，以人民幣支付，按美元兌人民幣1：_______ 折算，由甲方在收到的整機出口貨款中扣除。
八、甲乙雙方的責任
1．上述進口料件由甲方進口并交給乙方后，若出現質量，規格，數量問題，乙方必須在五天內（逾期視為接受）向甲方提出有關清單，證據與說明，由甲方負責對外交涉，乙方有義務協助處理。
2．甲乙雙方必須嚴格遵守海關的關于進料加工復出口業務的有關規定，甲方或甲方指定的委托單位專門負責上述貨物的進出口報關及合同核銷工作，乙方必須指定專人負責上述貨物帳冊的登記，進口貨物的統計，有關單證的追還和保管，隨時準備接受海關的檢查，并隨時協助甲方報關人員辦理有關海關報關手續。如果由于乙方未能及時向甲方提供有關單證以供甲方辦理報關手續或由于甲方不及時辦理報關手續而被海關處罰的'，責任由違者承擔。
>3．上述貨物按海關規定辦理有關海關手續前，甲乙雙方均不得私自出售，轉讓，虛報．如有逃稅和違章行為，責任由違者承擔。
4．按照海關規定，協議期滿必須及時向海關核銷．因此，本協議期滿前15天內，乙方應當持有關資料協助甲方辦理本協議的延期、終止或核銷手續，且該手續只能辦理一次，逾期不辦而受海關處罰的，責任由違者承擔。
5．因整機產品質量不符、數量短缺及不能及時交貨等問題而導致甲方不能如期全部復出口的，由乙方根據中國法律及海關的有關規定承擔甲方由此而受到的全部處罰責任并賠償甲方相應的損失。
6．乙方保證其委托甲方從境外購進的料件及其按照本協議加工裝配后所形成的整機，不侵犯任何第三方所擁有的專利及/或專有技術及/或其它知識產權；同時，乙方保證整機的產品質量符合整機商的要求；否則，乙方應賠償甲方因此而遭受的一切損失．
九、爭議處理
凡因執行本協議發生糾紛時，雙方應及時協商解決，如協商不成，任何一方可直接向本合同簽訂地人民法院起訴。
十、不可抗力
凡協議的任何一方在執行本協議時，如發生不可抗力事件，須在兩天以內以傳真或電報方式通知對方，經雙方協商同意，并在取得有關機構的合法有效證明后。允許延期履行，部分履行或不履行協議，并根據情況部分或全部免于承擔違約責任。
十一、協議生效
經雙方簽字并加蓋公章或合同專用章后生效。
十二、協議修改
本協議的任何變更，解除，均須雙方協商并簽訂書面協議。
十三、協議文本
本協議正本一式三份，甲乙雙方及海關各持一份，效力均等；本協議附表一，附表二，附表三，附表四與本協議具有同等效力。
十四、特別條款
________________________________________（與本條款不符的協議其他條款自動失效）
甲方（章）________________
乙方（章）________________
�。由w公司合同專用章有效
加工合同的范本3
甲方：X X X X限公司
乙方：X X X 身份證號碼：xx
XXXX有限公司（以下簡稱甲方）與XXX（以下簡稱乙方）經友好協商，乙方愿意追隨甲方以謀求發展，依據有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，特制定以下合作協議：
第一條：甲方自愿提供給乙方一個不計費用的辦公地點（本公司的一張辦公桌和通訊設備）供其使用，同時還提供本公司的相關業務資料給乙方；乙方可根據自己的實際情況自行安排開展業務工作，不受考勤時間的約束，自行安排辦公時間。
第二條：乙方自行解決交通費和業務招待費。
第三條：甲方應乙方要求，可隨時安排并配合乙方開拓業務；乙方在洽案需要的情況下，甲方可提供會議室供乙方使用。
第四條：乙方的所有客戶在終止合作協議后歸乙方所有，甲方不得占為己有。
第五條：甲乙雙方合作的業務范圍包括：鑄造，沖壓，機械加工。
第六條：甲乙雙方合作的業務提成范圍依據所述的第五條，其業務提成為方式為：甲方按乙方協定確認的產品加工費的單價計算收��；產品加工費的差價多余部分，由甲方每次按乙方簽定的合同價款扣稅后核算支付結清；結算付款方式為：以客戶資金到達甲方指定的帳戶之日起，在7日內給乙方結算一次，每次結算按實際到帳金額結清。
第七條：甲方應按乙方委托簽定的產品加工合同要求組織生產；其產品質量的'檢測與驗收，乙方按委托加工產品合同的約定來檢測并驗收產品。如甲方加工的產品與乙方委托加工合同技術不符合，由此造成的產品質量，交貨時間，一切損失由甲方全部負責。
第八條：乙方必須維護甲方公司的形象，不得有損壞甲方公司形象的行為。
第九條：甲方提供給乙方業務代理合同，乙方接受甲方領取合同時的備案登記。乙方攜帶合同的有效時間為10個工作日，此合同須按時返回，如遇節假日順延。
第十條：違約責任：甲方在支付乙方的業務提成費用時，如未按約定時間支付費用的，每延遲一天增加應付金額的5%作為違約金，直至該筆金額的全額支付完為止。
第十一條；本協議自簽定之日起生效，合作期限5年，在合作期內，任何一方不得擅自變更或解除合作協議。如需變更本協議條款時，應經雙方協商同意后，再達成書面協議方可生效。
第十二條：本協議爭議的解決方式：首先是雙方協商解決；其次是協商不成之后，可通過法律途徑解決。
第十三條：本協議未盡事宜可另行商議；本協議共壹頁，一式貳份，雙方各持一份具有同等法律效力。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
加工合同的范本4
承攬方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________
定作方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、加工成品編號名稱規格單位數量備注
二、加工成品質量要求第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
三、技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
四、價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
五、驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、交貨的時間和地點
1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
七、包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的.損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
八、定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
九、不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
十、糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（_____）項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：________________代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________代表人：________
____年____月____日
加工合同的范本5
甲方（醫療機構）：電話：聯系人：
乙方（加工方）： 電話：聯系人：
雙方本著互惠互利，精誠合作的原則，經雙方協商，甲方委托乙方制作定制式義齒系列產品，為了保護雙方的合法權益，產品的質量和技術標準按國家法律法規規定的標準執行。雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定達成如下合同條款，供雙方共同遵守：
一、 合同期限
合同書有效期限暫訂為： 年 月 日至年 月 日止，到期后雙方如無異議則不自動延期續約，停約后須重新簽訂合同。
二、 加工時間、地點、方式及相關費用的承擔
�。�、 牙模交接方式及時間，采用乙方上門接收的方式交接。時間：上午１０點，下午５點，特殊情況適當調整。
�。�、 交貨時間、方式：乙方收到牙模后正常情況下七日內交貨，特殊情況可雙方協商后決定，當乙方不能按時出貨時，應及時通知甲方并說明原因。
�。场� 貨物驗收：甲方應依照向乙方所提供的牙模及雙方在本合同中約定的質量要求和技術標準，對產品的質量進行驗收。驗收不合格的，甲方應即向乙方提出異議，乙方應甲方要求重新修改或重新制作。
三、 材料的提供及計價方式
１、 甲方將所有患者的.模型送乙方加工義齒，乙方為甲方加工的產品內容和成交價格以加工價目表為準（詳見附件）執行；在合同期內，價目如有變動，乙方應提前書面通知甲方并審批，否則價目變動部分由乙方負責。
�。�、 加工所需材料由乙方提供，若定制產品材料為貴金屬（黃金、鈀金、鉑金）的，乙方將按材料用量以國家公價另外收取材料費。
四、 雙方責任與義務
1、乙方為甲方制作加工所要求的烤瓷牙、鑄造件等口腔修復體在產品品種、數量、質量上必須符合國家法律法規的規定標準以及醫院的訂貨要求，保質期為二年，如有不符，由乙方負責包修或重做；對于保修期內因產生的產品質量問題，乙方負責免費修改或重做。
2、乙方的加工制作產品必須符合牙科室的加工制作要求，如未按設
計要求制作，甲方有權要求乙方重新返工，乙方需在最短的時間內免費返工。
3、因特殊原因造成義齒返工，如牙色不調，外型不美觀等非乙方技
術原因，乙方應給予免費重新制作（本條款不適應于：氧化鋯烤瓷牙、貴金屬烤瓷牙、全瓷牙、鑄瓷牙、納米生物烤瓷牙、鈦合金烤瓷牙等產品）。
4、甲方途中變更設計要求，造成乙方損失的，甲方應當賠償相應金
額50%材料費。
5、甲方提供合符標準的準確臨床石膏模型，具體要求如下：
A．牙模清晰、牙冠、周邊無殘缺、氣泡(尤其是工作模，材料用超硬石膏或
硬石膏)。
B. 全口腔托需有正確的蠟堤、中線、頜平面線、口角線。
C．烤瓷、固定橋的的橋基牙應無倒凹，基牙邊緣清晰，基牙制備須充分，考慮到金屬層和多層次瓷的厚度。（前牙至少1.5mm，后牙至少2mm）。
五、加工費的支付及要求
�。薄⒓庸べM每1個月結算一次，按每月__________日為結算日期，（按收貨簽單結賬加工費支付給乙方指定的收貨人員，或轉帳至乙方指定的銀行帳號。）
�。病⑷绻苯又Ц督o乙方指定的收款人員的，該收款人員需提供乙方的收款書，并向甲方提供乙方加蓋財務章的收款憑據，乙方收款人員的個人收據視為無效。
六、甲乙雙方（或其中一方）發生違約，應先行協商解決，協商不能解決的，可通過甲方所在地仲裁機關申請仲裁。
七、本合同經雙方簽字（蓋章）后即日起生效，本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，乙方指定的業務員持一份，具有同等法律效力。
甲方（醫療機構）：___________________ 乙方（加工方）：_________________
法人代表或授權代表簽字： 法人代表或授權代表簽字：
雙方簽訂合同時間：年月日
加工合同的范本6
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：_____________________________________________
第二條加工成品質量要求：(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)
第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：
1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料，圖紙提供辦法：
1，承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。
第五條價款或酬金：價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法：
1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2，定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目的，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點：
1，交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的'，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條結算方式及期限：____________________________________________________
第十一條其他：
1，根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2，根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%--30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，_________，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自________年________月________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式________份，交___________(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
_________年___________月__________日訂
加工合同的范本7
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
本合同甲方委托乙方進行新產品的刀具及工裝的購買，乙方接受委托并為甲方在 雙方經過平等協商，達成如下協議，并由雙方共同恪守。
1、 產品型號及名稱：(零件清單見附表)
本合同總金額： ￥42585 肆萬貳仟伍佰捌拾伍圓整(小、大寫)。
2、 技術及質量要求：按照國家行業標準執行;
3、 驗收標準、方法：甲方負責驗收，標準按國標要求執行;
4、 交貨地點及運輸費用：華德集團液壓閥分公司，運輸費用由乙方承擔;
5、 結算方式及期限：合同產品全部交付后30天全款支付給乙方;
6、解決合同紛爭的.方式：協商或北京法院仲裁;
7、 本合同一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。本合同經雙方簽字、蓋章后生效。
甲方： 負責人(簽名)： 電話：
乙方： 負責人(簽名)： 電話：
合同編號：
加工合同的范本8
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國民法典》，經甲乙雙方充分協商，就乙方接受甲方委托之印刷、紙品加工業務的相關事宜達成本合同并共同信守。
一、乙方作為甲方供應廠商
本合同則視為甲方與乙方達成的訂貨合同，乙方在每次接到甲方的訂貨單或訂貨單傳真件，即作為本合同持續生效，雙方不需再簽訂其他合同。
二、乙方接到甲方的訂貨單
必須按訂貨單內容的要求進行生產和交付
確保產品質量，驗收方式以甲方確認樣為標準進行驗收。
三、為確保乙方能夠及時交貨
甲方承諾及時提供有關的資料并以書面形式或電子郵件通知甲方生產
乙方保證按甲方提供的交貨計劃安排生產和交付
四、甲方義務
1、如甲方在簽字確認樣后再變更印刷品的成品尺寸、紙張、規格、數量等應償付乙方實際損失。
2、甲方應按合同的規定時間提供乙方所需的正確無誤的文件，并在規定的時間完成校對工作，將校稿及時送交乙方，否則交貨時間應予順延。
3、甲方應在乙方送的校稿上認真校對批注，對已經簽字認可的校稿，其中仍有錯誤，對制版印刷造成的損失應由甲方承擔。
4、甲方提供的產品包括物料、菲林、技術資料等，乙方需要驗證其質量符合印刷要求。
5、甲方委托乙方加工的印刷品必須符合國家法律規定中的相關規定。
五、乙方義務
1、本合同中規定的印刷品的紙張、規格、質量與訂單規定不符，甲方可以拒收，乙方應負責返工。
2、印刷、裝訂的質量應符合國家有關規定的印刷品質量標準及雙方約定，如不符，乙方承擔相關損失及責任。
3、印刷樣張須甲方審核簽字后才能印刷，樣張上有差錯，甲方簽樣時未能提出修改，損失由甲方承擔。
4、乙方為甲方無償保留印刷膠片和樣張3個月，逾期按報廢處理，乙方保證報廢處理行為不導致印刷膠片和樣張對外流傳或者被第三人使用，除此之外乙方不承擔任何責任。
5、乙方應按時交付貨物，逾期承擔違約責任，每逾期一天支付當期訂單總價的5%給甲方。逾期超過7天，甲方有權單方解除合同，且乙方須退還甲方已付定金。
6、乙方在交貨時應接受甲方的驗收，若出現驗收不符合的，乙方應立即給予重做更換，由此產生費用和損失由乙方承擔。
六、保證條款
1、甲方保證，所提供給乙方印刷的印刷品不存在任何侵犯第三方依法享有的權利的情形，例如，商標權、著作權、專利權等。
2、如因甲方提的印刷品侵犯了第三方的合法權利并導致第三方追訴乙方的，應當由甲方單獨出面、協調處理相關事項，并負擔因此引發的所有費用。
甲方還應當賠償乙方因此遭受的所有經濟損失。
3、甲方保證，所提供給乙方印刷的.印刷品不存在任何違反法律禁止性規定的情形。
4、如果乙方有證據證明甲方提供的印刷品存在違反法律禁止性規定的情形，乙方有權要求甲方對印刷品的內容、形式作出修改、調整，甲方不得拒絕。
甲方拒絕的，雙方解除本合同。
5、乙方保證其提供給甲方的貨物的質量、效果不低于其所提供給甲方的樣品的質量、效果。
否則，甲方在驗收時有權拒收，乙方應立即返工，由此產生的費用及損失由乙方自行承擔。
6、甲方付款前，乙方提供合法發票，否則甲方有權暫扣應付款項。
七、違約責任及爭議解決
1、甲方未完全履行合同條款造成乙方經濟損失的，乙方有權要求甲方賠償實際損失，但甲方承擔的責任以當期訂單的印刷加工費為限。
2、乙方未能完全履行合同條款造成甲方經濟損失的，甲方有權要求乙方賠償實際損失，但乙方承擔的責任以當期訂單的印刷加工費為限。
3、其他具體責任劃分依《民法典》有關規定進行確定。
4、甲、乙雙方因本合同實施或與本合同有關的一切爭議，應本著友好合作的精神，采取有效的方式協商解決。如協商不成，由甲方所在地人民法院管轄。
八、本合同一式陸份
甲方執伍份，乙方執壹份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
加工合同的范本9
甲方：
乙方：
甲乙雙方經協商，牟定縣第一小學與楚雄開發區楚風布藝店窗簾加工制安，共同達成協議，并簽訂如下合同：
一、規格
窗簾制安方式以甲方看樣品為準，用鋁合金窗桿，制安包工包料及調試，按1：2的比例制作安裝。
二、布和紗高度為2.75米，窗高超過2.75米，按實際高度加布用量計算。
三、結算價格：綜合價(窗桿、窗簾、插鉤)的單價55元/米,共10906.5米;窗桿單價12元/米，共132.2米，共計1586.4元。兩項合計：12492.90元(大寫：壹萬貳仟肆佰玖拾貳元玖角)
四、付款方式
1、合同簽訂之日，甲方向乙方預付30%—50%。
2、窗簾安裝完畢，甲方向乙方支付質量保證金以外的費用。
3、甲方留取貨款總額的. 5% 做為質量保證金。待質保期滿，甲方一次性返還給乙方。
五、其它約定
1、留取布樣，由甲方封存。乙方必須按布樣用料。
2、保修期為一年。出現窗桿脫落，甲方通知乙方后，在兩個工作日內修復，如人為污染及劃破布料，乙方不負責更換。
3、乙方在現場安裝過程中，應注意安全，出現一切安全事故，甲方不承擔任何責任與賠償。乙方在甲方現場，應加強對現場成品的保護。 甲方簽約代表人：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同的范本10
加工方： （以下簡稱甲方）
訂貨方： （以下簡稱乙方）
經雙方共同協商，本著互惠互利的原則，達成產品代加工協議如下：
一、加工方式：
甲方負責生產加工，包括：混合攪拌、分裝、裝箱、貼簽。乙方自行采購包裝、標簽，費用由乙方承擔；乙方提供原料、輔料等。
二、加工品種及規格：
共 個。
三、加工費及付款方式： 粉散劑： 規格為100克的加工費為______/噸；規格200克的加工費為______/噸；規格為1000克的______/噸；其它規格另議。
注射水針劑：為0.18元/每支/每件，其它規格另議。 消毒劑： 規格為5kg/桶x4桶/件的______/噸；
原聚生源的產品按照原來的標準加工，就現有的包裝做完以后不再加工生產，結算價按廠價的93%價格計算。
乙方每批加工不少50件，不足50件按50件收費。在乙方每次提貨時付清全部加工費、包裝費，如果乙方使用甲方原料應先付款再加工。
五、配方與批準文號：乙方提供配方的產品，乙方應按<獸藥典>提供組方及
相關材料，由甲方負責報批文號，歸甲方所有。
六、乙方使用甲方批號的，必須交納 （元）保證金，如果被藥政部門抽查乙方必須妥善處理，如果不及時處理甲方有權動用保證金來處理抽查事件。如果單是甲方問題則有甲方負責。
七、關于退貨：原則上無退貨，退貨視為重新加工，加工費為原加工費的1.5倍。
八、關于質量爭議：由于甲方加工工藝導致乙方出現質量問題（如結塊、封口不嚴等）由甲方負責免費重新加工。如果是甲方按配方添加不足按價值的`1.5倍賠付乙方。其他質量問題由乙方自行解決。
九、交貨地點：乙方的貨物的交貨地點為甲方倉庫。乙方必須在加工完畢后的當天取走。
十、合同期限： 年 月 日至 年 月 日。
十一、保密條款：雙方合作過程中的知悉對方的相關事宜均由保密義務，如關于購貨渠道、加工方法、配方、客戶來源等，如有違反，給予對方壹拾萬元的賠償。
十二、合同相關的補充協議是合同的組成部分，與本合同具有同等效力，未盡事宜，雙方再行協商。
十三、任何一方違約造成雙方損失應賠償對方并解除合同。
十四、本合同雙方簽字并蓋章生效，本合同一式二份，雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同的范本11
定作方（甲方），身份證號：。
承攬方（乙方），身份證號：。
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲方委托乙方加工xxxxx，雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經充分協商，達成如下合同條款，以便共同遵守。
一、委托加工項目
品名
規格
單位
數量
（以甲方下單為準）
單價
備注
二、委托加工方式
1、甲方提供原材料。合同應當明確規定原材料的消耗定額，甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
2、甲方負責布料裁剪，并由甲方提供商標（成尊女褲）吊牌、防偽標識。
3、乙方必須依照合同規定加工原材料。在甲乙雙方確認樣品封樣后，乙方進行加工，按照封樣樣品標準加工的產品，甲方不得拒收。如果有質量異議，雙方應共同選擇由鑒定資質的機構進行鑒定。
4、工廠由乙方全權管理，包括加工設備、工作人員及其工資等。
5、交貨期限：按乙方接單日起-天內交貨。具體時間以訂單為準。
三、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于xxxx年xxx月xxx日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
2、技術標準按照《企業質量問題細則》（見附件）及國家標準。（如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行）
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質量的確認；
2、顏色、尺碼規格的確認；
3、繡制商標工藝的確認；
4、縫紉手工藝的確認；
5、其他質量問題的確認；
6、乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題；
7、甲方允許乙方制作誤差率為千分之三。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料；
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的.資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
1。按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2。甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3。當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝；
2、于甲方指定的地點xxxxx交貨。
3、運輸方式為xxxxx；運費由xxxxx負擔。
八、加工費及結算
1、加工單價：xxxx元/套，大寫：
2、結算日期：按月結算，依據實際制衣件數，經雙方認可后，甲方須在月底前支付乙方加工費。
九、不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
十、違約責任
（一）甲方的違約責任：
1、甲方隱瞞原材料的缺陷或提供不符合規定的原材料而影響產品質量、未按合同規定的時間向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的一切損失。
2、甲方無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失。
3、甲方應按時付款，如不按時付款，每逾期一天按應支付價款20%作為違約金。
4、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量、設計或變更交付定作物地點、接受人等，應當事先通知乙方，否則由甲方承擔因此而多支出的費用。
5、甲方中途廢止合同的，償付乙方以未履行部分酬金總額的xxxxx%（20%x60%的幅度）違約金。
�。ǘ┮曳降倪`約責任：
1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間、數量交貨，如逾期交貨或交貨數量少于合同約定的，乙方應向甲方支付總價款%的違約金。
2、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的xxxx%違約金；
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失；
5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任；
6、乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，
應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣xxxxx萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰；
7、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的xxxxx%支付違約金；
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、生效條件
本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
十三、其他約定：
甲方（章）
乙方（章）
地址：
地址：
電話：
電話：
年月日
年月日
加工合同的范本12
甲方：
乙方：
經雙方充分協商，在互利互惠的基礎上，就甲方委托乙方加工生產[ ]系列生產產品事宜，達成以下協議：
第一條 加工生產產品范疇
1、生產產品品名：
2、生產產品規格為：
3、如增加生產產品由雙方另行簽訂書面補充協議。
第二條 委托加工訂單
1、甲方根據市場銷售情況，于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單的數量和供貨時間，乙方如有異議，應在接訂單后1日內書面提出，否則，視為同意。
2、乙方按確認的訂單提供生產產品，甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整，調整計劃提前5天通知乙方，但調整幅度（量）不得超過計劃的25%，若超過25%，雙方另行協商。
3、乙方應盡最大努力，最大限度的滿足甲方訂單的要求。
第三條 加工生產產品質量及責任
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作，生產產品質量符合國家食品衛生標準。
2、加工生產產品包裝上標注乙方廠名和廠址，同時注明乙方系受甲方委托生產，附“ ”商標使用授權書。
3、生產產品在保質期內出現批量性質量問題，經由雙方確認或國家檢驗檢測機構簽定屬乙方制造引起的，除由乙方承擔該批有質量問題生產產品（需雙方清點數量）的責任外，乙方還應按該批有質量問題生產產品總值的30%以實物形式（加工生產產品）補償給甲方；
4、乙方交付的生產產品如在市場流通中，因品質問題而導致甲方利益受損時，經雙方鑒定或經公證單位鑒定屬乙方責任的.，乙方應負甲方直接損失賠償責任：
�。�1）加工生產產品的投訴賠償問題，甲方在預先征得乙方同意的情況下（書面為準）可以先行賠付消費者，消費者簽收確認，由乙方負擔賠償，賠款在加工費中扣除；當乙方對甲方處理有異議的，甲方可委托乙方協助甲方處理；
（2）在甲方有要求時，乙方可協助甲方處理質量投訴，但不負責對最終用戶（即甲方客戶）提供售后服務；
（3）少量的包裝破損等質量問題，由乙方負責調換；
（4）若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致生產產品變質，乙方不予承擔責任。
5、乙方應按生產產品標準要求對每批次生產產品進行抽檢及留樣，并嚴格遵循“三檢”制度。
6、乙方應根據甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業執照復印件及生產、衛生許可證復印件，相應批次生產產品的出廠檢驗報告單。
第四條 原輔料及包裝材料供應
1、生產產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產權屬于甲方所有，乙方不得在甲方生產產品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責采購加工生產產品所需的原輔材料和包裝材料，并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方生產產品質量標準要求。
3、乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標簽等不能流入市場。
第五條 生產產品交付與驗收
1、生產產品實行甲方自行提供，交付地點為乙方工廠倉庫，物流運輸由甲方負責，乙方負責裝車。
2、生產產品交貨按甲方訂單履行，若有變動，雙方應提前約定。
3、生產產品在出廠之前，由甲方駐廠代表開具質量驗收單，并在乙方出庫單上簽字。
4、生產產品驗收依據為經雙方共同確認的質量文件及國家相應標準。
5、如甲方認為原輔材料、包裝材料及成品出現不良現象（如原輔材料、包裝材料不符合標準，成品有破損現象等）時，可向乙方提出異議，并有權通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料；
6、交貨時間：自訂貨計劃在乙方確認（計劃確認時間為乙方收到傳真后1天內）后第七天開始供貨，日供貨量為：月訂貨量 萬箱以內的，第天不低于 萬箱，月訂貨量 萬箱的，每天不低于 萬箱， 萬箱以上的，每天 萬箱。
第六條 其他
1、合同解除的條件
2、爭議解決途徑
3、合同生效時間
委托方 加工方
代表人簽字： 代表人簽字：
代表人姓名： 代表人姓名：
____有限公司（蓋章）： ____有限公司（蓋章）：
____年__月__日 ____年__月__日
加工合同的范本13
甲方： 乙方：
聯系人: 聯系人：
電話： 電話：
甲方委托乙方進行塑膠模具制造以及注塑生產， 甲乙雙方本著誠實，守信，互惠，互利的原則經友好協商簽訂本合同。
1. 甲方負責提供塑膠零件設計圖紙，乙方負責落實塑膠零件模具加工和注塑加工．
2. 乙方所加工的模具制造出來的零件必須達到甲方提供的塑膠零件設計圖紙的要求并得到甲方的書面確認。
3. 乙方要提供給甲方模具設計方案圖紙并必須得到甲方的審查認可后才能開始模具加工。
4. 本合同簽訂之制造模具明細附后。
5. 本合同簽訂之塑膠零件貨品單價為人民幣：￥ 元（包括膠料， 人工， 機器等成本）。
6. 付款方式， 本合同簽訂后7個工作日內甲方支付模具總價的30%(￥ 元 )作為定金, 乙方提交零件首次試模樣品后7個工作日內甲方支付模具總價的40%(￥元 )，模具經甲方確認合格后7個工作日內支付模具總價30%(￥元 )。
7. 甲方連續試產5天或產量達到5000件以上，日產能力偏差不超過設計要求的5％，模具無異常，啤件合格率達到98%以上，甲方應確認模具合格并出具模具驗收檢驗合格報告。
8. 對模具驗收不合格的，如又乙方原因造成， 由乙方修正或重作，一切費用由乙方承擔，交貨期不變。如由甲方原因造成的，乙方應根據要求予以修正或重做，費用由甲方承擔，交貨期順延。
9. 模具制造時間：由收到定金付款起, 天內交提交合格零件樣品。
10. 乙方提供貨品并經甲方驗收合格后，甲方按交貨的.實際數量7個工作日內支付貨款（甲方另發出采購訂單）。
11. 在乙方未能按照本合同的期限內交模, 如非因甲方原因造成的，超過5個工作日，甲方將收取乙方該模具總款的2%滯納金。
12. 模架采用標準合格模架，鑲件材料采用德國738進口鋼材。
13. 模具生產使用壽命保證50萬模/次。
14. 乙方生產過程中負責該模具的維修。
15. 乙方在未經甲方事先書面同意的前提下，不得將該模具訂單或其中任何一部分轉讓或給任何第三方，乙方保證本合同下的一切信息(無論屬于技術性質或是商業性質)都將被視為保密信息，乙方保證對上述的一切信息承擔保密義務。
16. 乙方只是提供模具及產品給予甲方，關于盜版或其它版權問題，乙方一律不負任何責任。
17. 本合同一式兩份，雙方各持一份，具有相同的法律效率，本協議經雙方簽字蓋章即可生效
甲方： 乙方：
代表： 代表：
加工合同的范本14
定作方： (以下簡稱甲方)
承攬方： (以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、規章，甲乙雙方本著遵循公平、誠實、守信的原則，雙方就本工程制作有關事項協商達成一致，訂立本合同，以資雙方遵照執行。
一、加工成品名稱、工程量、合同總價名 稱： 。
工 程 量：約 噸(以實際加工工程量為準)。因工程需要增加工程量時以此合同單價及條款為準，最后結算時以雙方承認的實際加工量為準。
合同單價： 元/噸;(附單價清單)
合同總價：約 萬元整(大寫 元整)
二、加工制作范圍及材料供應
1. 根據甲方提供的設計圖紙完成鋼結構深化設計、鋼材由乙方自行采購及加工制作，廠內拋丸除銹，按設計要求制作，裝車。
2. 甲供鋼材由甲方負責運至乙方工廠,所供鋼材必須達到國家相關質量標準。如乙方發現甲供材料不符合設計要求，應及時要求甲方予以更換，因此造成的工期延誤，甲方應向乙方賠償因此造成的窩工費。同時，工期相應順延，如甲方在收到乙方的上述書面要求后 日內不予回復，則視為甲方同意使用該材料，因此造成乙方完成的加工成品不符合質量要求的，一切不利后果由甲方承擔，乙方不承擔任何責任。
3. 加工范圍： 。(附構件清單)
4. 甲供材料應在 月 日前運至乙方工廠，其余原材料在 月 日起運至乙方工廠，并 滿足乙方制作要求，在 月 日前全部運至乙方工廠。
三、加工制作技術要求
1. 乙方必須按甲方提供的圖紙和設計院要求及國家GB50205-20xx規范執行。
2. 材料加工過程中，甲供材料損耗不能超過實際需要量的 %。
四、交工資料
1. 交工資料按《建筑工程資料管理規程》標準執行(北京地方標準)，交工資料應與構件一并送達甲方工地。
2. 交工資料應另附有預拼裝記錄、檢測報告、探傷報告、摩擦面的抗滑移系數。
3. 在工程施工期間，對屬于乙方責任范圍的工程質量問題，乙方應負責修理。
4. 如構件質量有問題，乙方應派人到施工現場負責修理。
五、交貨期限、方式及收貨方式
1. 乙方在合同生效且甲方完全按照合同約定支付各筆款項后，在 日內交貨。
2. 由乙方運輸至甲方施工地車上交貨。
3、 收貨方式：甲方應指定具體的收貨人在收貨單上簽字。
六、工程款支付
1. 工程預付款：甲方應在合同簽訂后1日內支付本合同總金額的 %作為預付款，用于焊材、油漆等材料的采購。
2. 工程進度款的支付： 進場后1日內，甲方應支付合同總金額的 %做為工程進度款;乙方最后一批構件出廠前，甲方應付至合同總金額的 %,剩余金額作為質保金，甲方應在質保期(最后一批構件驗收完畢之日起一年)結束之日起3日內全額支付乙方。
七、合同價款調整及決算
1. 合同價款約定后，任何一方不得擅自改變合同總額及合同單價。
2. 工程的最終決算是以甲乙雙方確認的工程量結算。結算執行GB50500-20xx國標。
八、定作方違約責任
1. 甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應相應的`順延工期，對因此造成的乙方損失，包括但不限于材料損失費、誤工費等，甲方應予以賠償。
2. 非因乙方違約行為所致，甲方中途解除合同的，對于乙方已制作完成的部分，甲方應按照合格產品支付全款。同時，甲方應向乙方另行承擔未履行部分合同價款的30%的違約金。以上款項甲方應于合同解除后 日內支付完畢。
3. 甲方如未按合同規定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料等原因造成的損失。
4. 超過合同規定日期付款，每逾期一天，甲方按合同總額的千分之一向乙方償付違約金。
5. 無故拒絕接收定作物，甲方應當承擔乙方由此造成的損失。
九、承攬方違約責任：
1. 工程延期或出現重大事故，且乙方沒有采取積極措施確保合同工期完成或無力按質量 標準返修的，由此造成的損失由乙方承擔。
2. 乙方不得擅自將工程轉包，由此而造成的損失由乙方負責。
3. 乙方未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，乙方應當負責修整或調換;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方承擔。
4. 乙方不能交付定作物的，應向甲方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
十、糾紛的處理：
本加工承攬合同發生糾紛時，甲乙雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可向簽約地人民法院起訴或向北京市仲裁委員會申請仲裁。
十一、合同的生效與解除
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同履行完畢即解除。本合同生效執行期間，甲乙雙方不得隨意變更和解除合同。合同未盡事宜，應由甲乙雙方共同協商，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
本合同一式四份，甲乙雙方各執二份。
甲方：________________(蓋章)乙方：________________(蓋章)
代表：_____________________代表：______________________
____年____月____日____年____月____日
加工合同的范本15
定作方：合同編號：
簽訂地點：
承攬方：簽訂時間：
一、加工標的
貨物名稱
型號
面料
顏色
單位
數量
單價
總金額
交貨地點及期限
交期：
出口國：
合計人民幣（大寫）
按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）
材料
質量
數量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數量
到位
按實際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的.技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。
九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。
十一、付款方式：內部結算。
十二、其他約定事項：
1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，
2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方：
代表人：
時間：
承攬方：
代表人：
時間：
【加工合同的】相關文章：
加工合同07-26
加工的合同07-03
加工的合同06-22
加工的合同11-10
機械加工合同07-04
委托加工合同07-05
服裝加工合同07-02
精選加工合同范文06-28
加工合同的范文06-30
加工制作的合同06-20