工程合同

工程合同4篇【薦】

　　在不斷進(jìn)步的社會中，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家收集的工程合同4篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

工程合同 篇1

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

　　委托代理人(姓名)：

　　聯(lián)系電話：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　單位名稱：

　　委托代理人：

　　聯(lián)系電話：

　　本工程設(shè)計人：

　　聯(lián)系電話：

　　施工隊負(fù)責(zé)人：

　　聯(lián)系電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本市裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　1.1工程地點

　　1.2工程內(nèi)容及做法(見附表：裝飾裝修工程報價和做法一覽表)

　　1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第 種承包方式：

　　(1)甲方包工、部分包料，并提供部分材料;

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料。

　　1.4工程期限 天;

　　開工日期 年 月 日;

　　竣工日期 年 月 日;

　　1.5 合同價款：本合同工程造價為(人民幣) 元，

　　金額大寫：

　　(詳見附表：裝飾裝修工程報價單)

　　第二條 工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取：

　　1、甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表：裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);

　　2、甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表：裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費 元由甲方支付(此費用已在工程價款內(nèi))。

　　第四條 甲方工作

　　4.1 開工前3天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　4.2 提供施工期間的水源，電源;

　　4.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與寫字樓業(yè)主以及鄰里之間的關(guān)系;

　　4.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);

　　4.5 施工期間甲方仍需部分使用該施工空間的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作;

　　4.6 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、工程竣工驗收。

　　第五條 乙方工作

　　5.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程;

　　5.2 嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

　　5.3 保護(hù)好原空間室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證空間內(nèi)上、下水管道的'暢通;

　　5.4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　第六條 工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表：裝飾裝修工程變更單)。

　　第七條 工期延誤

　　7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　　1.工程量變化或設(shè)計變更：

　　2.不可抗力：

　　3.甲方同意工期順延的其他情況。

　　7.2因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　7.4因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延：因乙方原因造成工程質(zhì)量存在的問題的，返工費由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　第八條 工程驗收和保修

　　8.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收：

　　1.______________________________________________________

　　2.______________________________________________________

　　3.______________________________________________________

　　乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附表：工程驗收單);

　　8.2工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)(見附表：工程結(jié)算單);

　　8.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為一年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表：工程保修單)。

　　第九條 工程款支付方式

　　9.1雙方約定按下列第_______________種方式支付工程款：

　　1. 工程款分兩次支付：第一次于開工前三日，甲方向乙方支付合同總金額的 %，即 元;第二次于工程進(jìn)度過半，將剩余工程款的 即 元。

　　2. 合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款：

　　3. 其他支付方式：

　　3.1 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，為節(jié)省額外開支，全部工程款項由 方式結(jié)算：

　　A. 銀行轉(zhuǎn)帳;

　　B. 現(xiàn)金;

　　C.支票

　　3.2 工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后________日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(見附表：工程結(jié)算單)并簽字，甲方應(yīng)在簽字時向乙方結(jié)清工程尾款。

　　第十條 違約責(zé)任

　　10.1 合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失;

　　10.2未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé);

　　10.3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失;

　　10.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______________元;

　　10.5由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理,工期不予順延;

　　10.6由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______________元;最高違約金不超過合同金額的2%。

　　第十一條 合同爭議的解決方式

　　雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第 種方式解決：

　　1.向仲裁委員會申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　第十二條 幾項具體規(guī)定

　　12.1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定的垃圾點，甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運費用(人民幣) 元(此費用不在工程價款內(nèi));

　　12.2施工期間，乙方每天的工作時間為：

　　上午 點 分至 點 分;

　　下午 點 分至 點 分。

　　第十三條 附則

　　13.1本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　13.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　13.3甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　13.4合同履行完后自動終止。

　　13.5本合同實行當(dāng)事人自愿簽證原則。

　　合同附件：

　　第十四條 其它約定條款

　　1、工程施工必須按照報價項目施工;

　　2、如有增減項，必須填寫變更單，并由設(shè)計師、甲方代理人、工程監(jiān)理簽字;

　　3、本合同不接受任何監(jiān)理、設(shè)計師的口頭承諾。

　　甲方(簽字/蓋章)： 乙方(簽字/蓋章)：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

工程合同 篇2

　　工程承包人(以下簡稱甲方)：

　　勞務(wù)承包人(以下簡稱乙方)：

　　經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方同意把建工集團承包的XXXXXXX經(jīng)濟實用房6#、7#樓施工勞務(wù)主體分包給乙方施工。為明確雙方責(zé)任、權(quán)利，特簽訂本合同如下，望雙方共同遵守。

　　一、承包形式：(勞務(wù)主體包工不包料)

　　二、承包價格： 元/平方米，基礎(chǔ)屋面加1層建筑面積，以上按建筑面積實算。

　　三、如遇圖紙變更，甲乙雙方另行協(xié)商，工程所用塔吊由甲方專人指揮，至主體封頂為止。

　　四、若建設(shè)單位強調(diào)使用自拌混凝土另加人工費。

　　五、付款方法：

　　主體階段按總造價的`%付款，每完成每幢每層付款一次，均付 %，主體封頂后驗收合格一個月內(nèi)付清。

　　六、工期嚴(yán)格按照建設(shè)單位與甲方簽訂的施工期工期內(nèi)完成施工任務(wù)。因風(fēng)、雨、停水、停電不可抗力等原因造成的工期延遲，工期相應(yīng)在順延，停水電2小時延期半天。

　　七、甲方因資金不及時給付乙方，乙方有權(quán)停工，并有權(quán)要求甲方賠償工人誤工費，工期相應(yīng)順延。

　　八、施工質(zhì)量，乙方必須達(dá)到優(yōu)質(zhì)主體工程，優(yōu)良工程標(biāo)準(zhǔn)，若達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方必須維修達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　九、施工安全，乙方必須服從甲方及建設(shè)行政主管部門的安全規(guī)定進(jìn)行施工，如出現(xiàn)一切安全事故由甲方負(fù)責(zé)。

　　十、雙方責(zé)任、權(quán)利。

　　(一)甲方：

　　1、甲方負(fù)責(zé)提供材料至現(xiàn)場;

　　2、甲方提供技術(shù)指導(dǎo)，施工圖紙及技術(shù)交底;

　　3、甲方負(fù)責(zé)施工資料整理，施工驗收組織協(xié)調(diào);

　　4、甲方負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全、工期監(jiān)管，若乙方不服從甲方管理，甲方又處罰權(quán)。因甲方監(jiān)管不到，造成后果由甲方承擔(dān)。

　　5、甲方必須根據(jù)合同付款方法及時支付勞務(wù)費，保證做到不挪、不扣;

　　6、若乙方確無施工能力，甲方有單方面解除合同權(quán)，乙方無條件退出，并承包由此造成甲方的一切損失;

　　7、甲方必須安排專職技術(shù)、質(zhì)量、安全負(fù)責(zé)人，提供特殊工種，必須持證上崗，承擔(dān)質(zhì)量、安全所造成的一切費用。

　　(二)乙方：

　　1、乙方必須無條件服從甲方領(lǐng)導(dǎo)，接受甲方監(jiān)督，服從甲方安排。

　　2、乙方必須按照市級文明工地組織施工，否則造成罰款乙方全部承擔(dān)。文明施工所需材料由甲方承擔(dān)。

　　3、乙方必須保質(zhì)保量按時完成施工任務(wù)，否則承擔(dān)由此造成的一切罰款及給甲方造成的一切損失。

　　4、乙方合理安排，調(diào)配施工人員，在節(jié)假日及農(nóng)忙幾節(jié)，保證正常施工。

　　5、乙方必須遵紀(jì)守法，遵守甲方及建設(shè)行政主管部門的一切規(guī)章制度，否則造成一切經(jīng)濟支出，乙方自負(fù)。

　　十一、附則

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　2、本合同一經(jīng)雙方簽字或蓋章后即產(chǎn)生法律效力，受法律保護(hù)，望雙方共同遵照執(zhí)行，自簽字之日生效，工程款結(jié)清后終止。

　　3、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商處理，簽字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

工程合同 篇3

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　甲方為了搞好新建綜合大樓區(qū)域的綠化美化工作，經(jīng)與乙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、為了體現(xiàn)植物多樣性，乙方負(fù)責(zé)挑選適應(yīng)當(dāng)?shù)貧夂驐l件生長的苗木品種進(jìn)行栽植并包栽包活。

　　二、資金投入由乙方全額墊資。

　　三、苗木品種、規(guī)格、數(shù)量、單價以及其它附屬工程另附明細(xì)表，工程總預(yù)算為285840元。

　　四、乙方必須按照合同約定的`苗木、品種、規(guī)格進(jìn)行栽植。

　　五、乙方應(yīng)做到文明施工，安全工作由乙方自行承擔(dān)。

　　六、時間要求至開工之日起1個月（由于天氣原因，2株大桂花及3株20㎝的香樟無法種植，工期順延，不包括在內(nèi)）完工。

　　七、付款方式：乙方主體綠化完畢，與合同相符后分期付款，首付8萬元，12月30日前付款10萬元，余下金額于20xx年5月30日前付清，未成活苗木乙方無條件補栽。

　　八、未盡事宜，雙方另行友好協(xié)商。

　　九、此合同雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。

　　甲方（公章）：_______________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇4

　　承攬方:河南安信達(dá)防水有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方）

　　定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責(zé)任公司（以下稱甲方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

　　1、 承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。

　　a、 承攬項目名稱：北樹小區(qū)6#樓

　　b、 承攬項目地點：哈爾濱道外區(qū)三棵樹大街三機街、北樹小學(xué)、天恒小區(qū)地段

　　c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

　　d、 承攬方式：包工不包料。

　　e、 承攬價格：

　　以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。

　　f、 工程量計算方法：

　　每層以實際施工面積為準(zhǔn)分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準(zhǔn)。

　　2、 承攬工程內(nèi)容：

　　窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。

　　3、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　a、 材料由甲方自行進(jìn)場。

　　b、 施工質(zhì)量：按照防水工程施工規(guī)范，結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　4、 付款方式：

　　工程完工驗收后 天內(nèi)，結(jié)算全部工程款，置留工程總造價的' %保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

　　5、 驗收方法：

　　工程完工當(dāng)天，雙方共同驗收，驗收結(jié)束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。

　　6、 工程保修期限：

　　本公司承諾工程質(zhì)量保修5年，5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復(fù)，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預(yù)留的 %保修金，若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負(fù)責(zé)。

　　7、 工期：根據(jù)定作方的要求而定。

　　8、 安全施工條例：

　　1）、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。

　　2）、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。

　　3）、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。

　　9、 糾紛的處理：

　　發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可以通過法律解決。

　　10、 期限與其它：

　　本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清，合同自動失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同

　　如有未盡事宜，應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。

　　本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

　　定 作 方：

　　承 攬 方：

　　定作方代表：

　　承攬方代表：

　　20xx年 月 日