關于機械加工合同精選5篇
隨著法律觀念的深入人心，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，合同協調著人與人，人與事之間的關系。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編收集整理的關于機械加工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
關于機械加工合同1
甲方:
乙方:
乙方為甲方加工零件一批。經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．
第一條：加工成品質量要求：
一：甲方提供圖紙和質量要求。
二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條：甲方提供圖紙共計：__________份，由甲方于_____年_____月_____日前送交乙方．乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方；甲方應當及時回復，提出修改意見。
第三條：加工價款：按核定價格計算共計：_____元。（乙方附明細清單）
第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規定的質量要求和圖紙為標準，數量以合同規定為標準。
第五條：交貨的時間和地點：_____年_____月_____日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。由甲方自行提貨。
元）．乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第七條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳。
第八條：乙方的違約責任
一：乙方如未按合同規定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元（大寫：
期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三：乙方不能交付加工件的`，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值5０％的違約金。
第九條：甲方的違約責任
一：甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值5０％的違約金。
三：甲方如未按合同規定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四：甲方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向乙方償付違約金．
第十條：不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失．
第十一條：本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．
本合同一式份，甲乙雙方各執一份。
甲方：（蓋章）
乙方：（蓋章）
代表人：
代表人：
地址：
地址：
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：
帳號：
帳號：
_____年___月___日
關于機械加工合同2
甲方為乙方加工某種機械，經雙方友好協商，簽訂本合同，共同遵守．
第一條 加工成品
品名、規格（長，寬，高cm）、單位、數量、備注
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．
第三條 原材料由甲方提供．
第四條 圖紙由乙方于xx年xx月xx日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見．甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．
第五條 工程價款：按核定價格單計算款xxx元．
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．
第七條 交貨的時間和地點：xx年xx月xx日至xx月xx日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續．
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款 元（大寫 元）．甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款．
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的`，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．
二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收．
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值３０％的違約金．
三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．
四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金．
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．
第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．
本合同于于 年 月 日經公證生效，合同履行完畢即失效．
本合同一式 份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．
甲方： （蓋章）
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
年 月 日
關于機械加工合同3
外協單位（以下簡稱甲方）：
加工單位（以下簡稱乙方）：
第一條：乙方加工事項，以甲方所交付的外協加工單為憑。
第二條：乙方須按照外協加工單（附圖）所列的.各項規定，如加工圖紙說明、數量、交貨日期等確實履行，準時保質交貨。
第三條：乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。
第四條：材料由甲方負責供應時，廢料率為零，由于乙方原因造成工件不合格時，乙方應賠付甲方材料費。
第五條：付款方式為每加工完一批工件，由甲方在工件交付時付乙方50%加工款，待甲方回款完成時交付乙方剩余50%（兩筆款項間隔不得超過6個月）。
第六條：驗收時由甲方派專職人員負責檢驗，產品檢驗不合格時由乙方負責重新加工（含材料）。
第七條：乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。
（一）過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，每日處5%違約金。
（二）繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。
第八條：乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
第九條：乙方每月接受甲方外包質量管理檢查次數由甲方決定。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
代表人（簽字）：
代表人（簽字）：
_____年____月__日
_____年____月__日
關于機械加工合同4
買方（甲方）：有限公司
合同編號：
賣方（乙方）：有限公司
簽訂合同時間：_____年____月__日
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現各自的經濟目的，經雙方充分協商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。
一．設備名稱、型號規格、主要參數、數量、金額
二．技術標準及售后服務：（乙方對產品質量負責的條件和期限）
1．甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應
2．乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置制作加工裝配不得更換配置
3．乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4．安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的`培訓
5．設備的質量保證期為一年，在質量保證期內，設備出現問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現場，及時排除故障迅速恢復生產，在質量保證期內零配件出現問題乙方免費第一時間維修更換，乙方技術人員將不定期到設備現場了解設備使用情況及介紹正確的使用和保養方法
6．乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用
三．交貨時間：
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內安裝調試完畢交付使用
五．驗收：
安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗
收手續
六．設備交付及運輸方式：
1、交貨地點：有限公司
2、運輸方式：汽車公路運輸
3、運輸費用：由乙方承擔
4、貨物風險：自貨物運至甲方工廠安裝現場后轉移至甲方，在此之前之一切風險由乙
方承擔
七．設備付款方式：
1．支付方式：銀行轉帳支付
2．支付時間：1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金；
2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進
度款；
3.余款雙方驗收完成后，一個月內付清。
3．開票時間：驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發票
八．人力不可抗力
本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見及不可
抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明后,雙方協商解決,并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任
九.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等
十.解決合同糾紛方式:
1.本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執行。特殊情況要變動應經雙方本著相
互諒解的態度協商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。
2．若協商不妥，則到原告方人民法院起訴
3．違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。
十一.其它
1.本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份
甲方：
乙方：
代表：
代表：
聯系人：
聯系人：
電話/傳真：
電話/傳真：
日期：_____年____月__日
日期：_____年____月__日
開戶：
開戶：
關于機械加工合同5
承攬方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
定作方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、加工成品編號名稱規格單位數量備注
二、加工成品質量要求第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
三、技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
四、價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
五、驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、交貨的時間和地點
1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
七、包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規定的`質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
八、定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
九、不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
十、糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按_____項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：________________代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________代表人：________
____年____月____日
【機械加工合同】相關文章：
機械加工合同06-17
機械加工合同06-27
委托機械加工合同11-09
關于機械加工合同06-08
機械加工合同【精】06-23
機械加工合同【熱門】06-23
【熱門】機械加工合同06-23
【熱】機械加工合同06-23
【推薦】機械加工合同06-23
機械加工承攬合同09-09