- 相關推薦
裝修施工承攬合同書
現今很多公民的維權意識在不斷增強，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編幫大家整理的裝修施工承攬合同書，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
裝修施工承攬合同書1
發包方(簡稱甲方)：______________________
承包方(簡稱乙方)：______________________
甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、工程概況
1、裝飾施工地點：____________________________________。
2、住房結構：房型房廳套，施工面積平方米。
3、裝飾施工內容：詳見附件《裝飾施工內容表》。
4、承包方式：_________________(包工包料、清包工、部分承包)。
5、工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、工程價款及結算的約定
1、工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。
2、工程款付款方式按下列方式支付：
(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付_________元訂金，第二次付款時扣除。
(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價_________%合計_________元。
(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價_________%合計_________元。
(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價_________%合計_________元。
(5)工程保修期_________年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關于材料供應的約定
1、甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、關于工程質量及驗收的約定
1、本工程執行《住宅建筑裝飾工程技術規程》、《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由________方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。
5、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
6、工程竣工：乙方應提前_________天通知甲方驗收，甲方應自接到通知_________日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的.，乙方負責修復和賠償。
六、其它事項
1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工______天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期_________天，支付_______元違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期_________天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式______份，甲、乙雙方各執______份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章)：__________________
乙方(簽章)：__________________
_________年_________月_________日
裝修施工承攬合同書2
甲方：________________
身份證號：________________________________
乙方：________________
身份證號：________________________________
___________(以下簡稱甲方)為裝修信息性房屋(_____小區_____棟_____單元_____室)，經與__________(以下簡稱乙方)雙方協商，訂立本協議，以共同恪守。
一、工程項目：
1、__________個房間(_____臥室、_____客廳，以下簡稱這個房間)鋪木地板
2、__________個衛生間做防水，鋪地磚及瓷磚
3、主臥衛生間安裝馬桶及臺柱盆;
4、公用衛生間安裝臺柱盆;
5、廚房做防水，安裝櫥柜;
6、包臥室、衛生間門;
7、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式：
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。
三、質量標準：
施工質量要符合安全要求和國家要求的裝修標準，裝修質量不得低于同一施工類型的'裝修標準，雙方認可。
四、施工期限：
______年_____月_____日至_______年_____月_____日，如不能按期完成，每天將處罰金_____元。
五、工程造價：
按照附表價格，由乙方采購材料并安裝。如有變更，以雙方認可的變更單結算為準。
六、付款方式：
合同簽訂后，甲方支付現金_______(大寫：人民幣_______萬元整)經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將剩余裝修費付清。
七、其它問題：
裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本合同一式_____份，甲乙方各執_____份，具有相同效應。
甲方簽字(蓋章)：____________________
乙方簽字(蓋章)：____________________
____________年__________月________日
裝修施工承攬合同書3
委托方(甲方)____________________
承接方(乙方)____________________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。
一、工程地點：
________區________街________單元________室。
二、形式結構：
________層式________室________廳________廚________衛。
三、工程項目：
1、________個房間(________臥室、________客廳)地面鋪設________瓷磚，打地角線，要求平整;________個廚房，________個衛生間墻面________鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪________瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設________瓷磚，要求平整。
2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的.所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。
五、質量標準：
施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，________個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。
六、工程造價：
材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_______元人民幣。
七、付款方式：
為確保工程質量，暫扣________元押金，________年________月________日至________年________月________日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，________天內付清乙方人工費。
八、本合同一式________份，甲乙方各執________份，具有相同效應。本合同自雙方簽字之日起生效。
甲方(簽章)：________________
乙方(簽章)：_______________
簽訂日期：____________________
裝修施工承攬合同書4
委托方(甲方)：_______________
聯系方式：____________________________
承接方(乙方)：_______________
聯系方式：____________________________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。
一、工程地點
________________________________________。
二、形式結構
________________________________________。
三、工程項目
1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設________瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛生間墻面________鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪________瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設________瓷磚，要求平整。
2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的.午餐供應，乙方負責施工。
五、質量標準
施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，______個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。
六、工程造價
材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費________元人民幣。
七、付款方式
為確保工程質量，暫扣___________元押金，20___年__月___日至20___年__月___日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，
八、合同生效
本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方(蓋章)：________________
乙方(蓋章)：________________
___年__月___日
【裝修施工承攬合同書】相關文章：
工程裝修承攬合同書通用09-24
別墅裝飾裝修施工合同書12-03
承攬合同書01-09
施工承攬合同06-20
超市裝修承攬合同06-17
房屋裝修承攬合同11-14
浙江省室內裝修施工合同書03-01
加工承攬合同書04-19
承攬合同書錦集09-24