- 相關推薦
家具公司承攬加工合同
隨著法律知識的普及，合同起到的作用越來越大，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編精心整理的家具公司承攬加工合同，希望能夠幫助到大家。
承攬方：________________________
身份證號：________________________
電話：________________________
定作方：________________________
法定代理人：________________________
電話：________________________
_____________家具有限公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現經雙方充分協商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條、加工產品及工價（見產品清單）
第二條、加工產品質量要求（依照定作方公司品質部要求）
第三條、資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回復并提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條、工資：依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬（有特殊約定的除外）；
第五條、驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條、交貨時間和地點：依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條、結算方式及期限：按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬（平時借支除外）。
第八條、其他約定
1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發生，合同期內，承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。
第九條、承攬方的違約責任
1、承攬方未按合同規定（生產排產單）的時間和質量標準交付產品的，承擔逾期交付的責任；產品質量不達標的要進行返工處理（返工費用由承攬方自行負責），經過返工后仍不符合合同規定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同（訂單）規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任；
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品（定作方公司欠料所致除外），不得延期。否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失；
4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現全額賠償定作方公司一切損失。
第十條、定作方公司的責任
提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等；
第十一條、糾紛的處理
合同期間，若加工承攬合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份。
定作方（代表人）________________________
簽訂地點：________________________
_______年___月___日
承攬方（代表人）：________________________
簽訂地點：________________________
_______年___月___日
【家具公司承攬加工合同】相關文章：
加工承攬合同12-29
承攬加工合同12-05
加工承攬合同12-10
承攬加工合同12-03
加工承攬合同(范本)07-17
機械加工承攬合同09-09
服裝加工承攬合同09-09
服裝加工的承攬合同11-04
承攬加工合同模板10-02