綠化工程合同
隨著人們對法律的了解日益加深，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編為大家整理的綠化工程合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
綠化工程合同1
甲方(建設方)：
乙方(施工方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容和工程范圍：
二、合同工期
1、開工日期：
2、竣工日期：
三、質量標準
本工程執行 ，
工程質量標準合格。
四、合同價款
1、該工程造價以竣工后實際工程量結算。
1、該工程造價以實際工程量的雙方議定價格為依據，以總承包形式而定，總承包價格為(： 元)大寫：
3、工程款在工程驗收后一次性結清。
4、養護期從年月日 到 年月日 為止。
五、雙方權力與義務
(一)、甲方
1、 辦理施工所需的證件、批件，提供有關隱蔽、障礙物資料。
2、提供施工所需水源、電源等保證施工需要，水電費由乙方承擔。
3、協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
4、派駐施工現場的監理工程師或工程師代表，對工程進度、工程質量、隱蔽工程和合同執行情況監督檢查，負責工程中的.驗收和其它必須的簽證。
5、組織對工程的竣工驗收。
(二)、乙方
1、根據甲方委托，在其承攬的工程范圍內，完全全部工程。
2、施工場地清潔衛生，執行行業文明施工要求。
3、對施工場地周圍的管線和鄰近建(構)筑物實施保護。
4、遵守政府有關部門對施工場地、交通、噪音及環保和安全生產等內容的規定。
5、嚴格施工，確保工程質量，并按合同規定的時間如期完成和交付。
6、提供竣工驗收資料，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收
六、施工安全
工程參與各方按照國家建設安全生產相關規定負責工程項目施工安全，承擔相應安全責任。
七、其他
1、未盡事宜，雙方協商另行簽訂補充協議。
2、本協議一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自簽字之日起生效，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
綠化工程合同2
甲方：
乙方：
為確保工程的順利進行，經甲乙雙方協商達成以下協議，希雙方共同遵守。
第一條 工程概況
1、 工程名稱：XXXX有限公司廠區綠化
2、 承包方式：包工包料
3、 工程總造價：_____萬元
第二條 工程期限
本工程定于____年____月____日開工，____年___月___日竣工，合同工期為____天
第三條 工程延誤與工程獎罰
1、 乙方應及時按期開工，如遇施工現場不能開工的情況下應提前通知甲方。
2、 施工中因各種原因需要停工，應提前一天向甲方提出申請，由甲方確定是否停工。
3、 如遇不可抗拒因素如地震等自然災害等，工期相應順延。
4、 因乙方原因造成延期開工或停工的，工期每延誤一天罰乙方現金500元。因甲方原因造成工期拖延的，工期每延誤一天罰甲方現金500元。
第四條 甲方職責
1、 確保施工前，現場做到三通一平。
2、 確保乙方施工用水及養護用水用電。
3、 甲方為乙方提供地下隱蔽工程的資料。
4、 及時向乙方支付工程款。
第五條 乙方工作職責
1、 乙方必須按甲方確認的工程進行組織施工，接受甲方對工程進度的監督檢查。
2、 工程竣工后，乙方應按本合同約定的養護期，對本工程承擔養護責任。
3、 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，安全施工。施工中因乙方安全措施不力造成的事故責任及相關費用，由乙方單獨承擔。
第六條 質量驗收
1、 苗木栽植要遵守技術操作規范，確保苗木成活率100%。
2、 苗木質量要完全符合設計質量要求，如達不到要求應及時更換。
第七條 付款方式
1. 第一次付款，合同簽訂生效后，甲方須向乙方支付工程總造價的.30% 。
2. 第二次付款，草坪鋪設過半時甲方向乙方支付工程總造價的40%。
3. 第三次付款，工程竣工驗收合格后，甲方向乙方工程總造價的25%.
4. 余款在養護期滿后一次付清。
第八條 養護期限
本工程養護期為一年(當年12月底結束)本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽訂之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
綠化工程合同3
發包人：(以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
一、工程內容
棒杰新廠房主干道兩側鵝卵石景觀工程。
二、合同價款
合同固定單價：以450元/噸計價，以發包簽收的實際用量計算。
三、結算價款
①、本合同為固定單價合同(不因市場價格上下波動而調整)，即為完成一個計量單位所需的直接費、綜合間接費、措施費和稅金等的.綜合成品結算單價;，
②、包含材料費、運輸費、施工費、安全管理費、風險因素等;
四、付款方式工程完工，且發包人驗收合格，憑正式發票在五個工作日內付清。
五、工期：20xx年10月23日完工。
六、此合同如有異議，雙方協商解決;協商不成，由當地仲裁機構仲裁或當地法院判決。
七、此合同一式二份，雙方簽字蓋章后生效，發包人、承包人各執一份。
八、本合同于20xx年10月18日在浙江棒杰數碼針織品股份有限公司新廠區簽訂。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【綠化工程合同】相關文章：
工程綠化合同08-18
綠化工程合同03-17
校園綠化工程合同12-04
小區綠化工程合同03-07
綠化工程合同15篇07-29
綠化工程合同(15篇)09-22
綠化的工程合同（通用6篇）09-10
園林綠化工程合同04-26
綠化工程合同(300字)04-13