- 相關推薦
鋼結構勞務合同
在人們的法律意識不斷增強的社會，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編收集整理的鋼結構勞務合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
鋼結構勞務合同1
甲方：
乙方：
甲方現將蘇州陽山工業園機電一體化機械制作項目3#廠房和山東省峽山濱海產業園鋼結構工程和義務，經甲乙雙方協商，特訂立如下條例，便于雙方共同遵守。
一、承包方式：勞務清包（人工費、機械費、輔助材料費，現場水、電費，臨時設施費，風險費，利潤）
二、包工內容：
勞務清包鋼結構安裝必須符合圖紙設計和規范要求，工期必須及時完成。
三、工程款結算辦法：
鋼結構安裝750元一噸，暫定2300噸（最后按實決算），暫定工程款為壹佰柒拾貳萬伍仟元整。此綜合單價包括：人工費、機械費、輔助材料費，現場水、電費，臨時設施費，風險費，利潤。
四、付款方式：
1、埋件結束支付工程款5%。計人民幣86250元。
2、主構件吊裝完成，并驗收合格，付至工程款的40﹪。計人民幣690000元。
3、次構件全部完工及補漆、場地清理等結束付到35%。計人民幣元603750元。
4、驗收合格，決算后全額支付。
五、施工質量要求：
1、乙方嚴格按施工圖、技術交底及規范要求施工。
2、乙方必須接受甲方和監理部門的監督管理。
3、乙方要記好施工自檢記錄，每2天將記錄清單上交甲方存檔。
4、每步工序經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工，不合格的堅決返工，所造成供料損失由乙方承擔。
5、甲方（和公司）的檢查記錄作為獎罰的依據。
六、施工進度：
1、乙方認真接受甲方安排的施工計劃進度，必須在規定的期限內完成所布置的任務，只能提前，不得延期，否則重罰，直至除名。
2、乙方在規定的.時間內完成甲方布置的施工任務，屬于甲方供料不及時，甲方承擔責任。
七、安全：
1、乙方人員進入甲方施工現場前，接受甲方的安全強化培訓后方可上崗，必須遵守甲方的各項安全操作規章制度，嚴格按操作規程作業，每天上班前要有口頭教育，每七天上交甲方一份安全記錄清單。
2、安全目標：不得出現重大安全事故，300元以內的工傷事故不得超過2次。
3、對出現的工傷事故，由乙方自己承擔。
4、對違章者作業，警告處分，不戴安全帽、安全帶作業的，停工處理并罰款20元每人/每次，屢教不改者禁止進入工地。
八、乙方視同甲方為一家，珍惜甲方的材料，愛護機械設備。現場材料歸類堆放整齊，已完工序要清掃歸堆，對三次警告仍不聽者，甲方派人清理，乙方按1、5倍的工資支付甲方。乙方必須服從甲方合理性的規章制度，應負責所有員工不能偷盜甲方的財物或其他人的財物，不準打架斗毆，若出現此情況，乙方應承擔甲方對肇事者（班組）的罰款或按財物實際價值的十倍進行罰款，情節嚴重者送派出所處理。對于打架斗毆者（班組），不論誰是誰非最低均罰款500元/次。
乙方所有人員必須服從甲方合理性的后勤工作安排，不能私自燒電飯鍋、熱得快、電水壺、電爐等危險性電器設施，違者按100元/次進行處罰，工地現場不能亂倒飯菜，垃圾到指定地點堆放，確保工地、宿舍整潔衛生。
九、其它事宜：
1、未盡事宜協商解決。
十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
日期：
鋼結構勞務合同2
甲方：
乙方：
一、工程概況
工程名稱：工程地點：
建筑面積：工程內容：屋面檁條、墻面檁條、屋面板、墻面板、門、窗、天溝、落水管等工期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、承包方式、單價及付款方式
1、屋面、墻面、門窗、檁條及天溝，按400元/T計算。
2、屋面板、拉鋼絲、鋪棉、現場壓板，11元/m2。
3、墻面板、拉鋼絲、鋪棉、現場壓板，13元/m2，包括門窗、雨棚。
4、落水管安裝，按6元/m計算。
以上按實際工作量結算
5、付款：作業隊進入工地開始安裝，付5000元進場費，其余按照接點按工作總量的80%付款。
三、工程質量、安全責任
1、乙方必須確保承包范圍內的質量要求（按圖施工），如未達要求返工，乙方自行承擔，并接受甲方代表的監督，目標合格。
2、乙方一定要遵守甲方制訂的'各項安全規章制度，杜絕一切傷亡事故，如發現隱患及時整改，出了事故乙方自己承擔。
3、甲方不能及時提供材料，導致乙方停工等損失由甲方負責。如乙方原因造成停工、延誤工期，按總價的0.5%/日予以處罰。
四、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽字后生效。未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：
乙方：
日期：
鋼結構勞務合同3
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和《建筑工程承包合同條例》及其他有關法律行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成以下條例：
一、工程內容
鋼結構安裝，甲方負責提供一切材料、輔材及耗材，乙方負責安裝（含工人工資、吊車費）。
二、工期
經甲乙雙方協商，本工程從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，總工期為_____天，如遇不可抗力因素（如戰爭、地震、雨天等），工期相應順延。
三、雙方責任
1、甲方提供標準的`施工圖紙，如有變更，及時給予解答，并及時提供變更圖紙，甲方提供材料堆放場地，配合乙方解決施工中出現的問題。
2、乙方認真領會圖紙及設計要求，按圖施工。如需現場復查，可聯系溝通，但費用甲方承擔，在施工過程中，乙方要遵守國家的法律法規，工程質量確保合格。
四、勞務費用
乙方進場施工，甲方預付工程款_______萬元整，工程完工經甲方和監理驗收合格付至總工程款的______%，余款______%作為工程質量保證金，一年后付清。
五、安全施工
乙方工人進入工地，必須遵守工地的安全規范、統一安排，自備安全用品，高空作業必須系安全帶，佩戴安全帽，使用電氣設備要規范，必須安全可靠，特別室外用電要防水、接地，配電箱要配備漏電保護器，以防為主，安全施工，如發生不安全事故，一切責任由乙方自負，甲方不承擔任何事故責任及經濟損失。
六、工程質量
1、乙方對鋼結構工程的安裝質量負責。
2、乙方必須嚴格按施工圖紙說明文件和國家有關規范、規程、標準的要求安裝施工。
3、乙方應按鋼結構工程質量要求發現質量問題及時通知甲方。
4、工程保修期為_____年，在質保期內，如有工程質量問題乙方應給予及時維修。
七、違約責任
按合同約定的工期完工，每延誤工期一天，須向甲方支付本合同總價款_____%的違約金。
八、爭議解決方式
1、本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向____________人民法院起訴。
2、本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，工程結算完畢，付清工程款項后，合同自動失效。
甲方：
乙方：
日期：
【鋼結構勞務合同】相關文章：
鋼結構加工合同09-13
鋼結構制作合同01-19
鋼結構廠房合同09-29
鋼結構施工合同09-08
鋼結構加工承攬合同02-13
鋼結構廠房建設合同12-10
鋼結構廠房建設合同01-05
鋼結構廠房安裝合同07-23
鋼結構廠房制作合同02-09