工程施工合同范本
在人們愈發(fā)重視契約的社會中，合同起到的作用越來越大，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的工程施工合同范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
工程施工合同范本1
為了強化_________工程管理，確保工程質(zhì)量，加快施工進度，法庫縣_________（全稱以下簡稱甲方）將____________工程，承包給_________（全稱，以下簡稱乙方）施工，經(jīng)雙方協(xié)商訂立如下合同并共同信守。
一、工程名稱：____________新建工程
二、工程內(nèi)容及工程量：_____________________。
三、工程總造價：大寫（￥__________________元）
四、工程質(zhì)量標準：乙方應(yīng)按甲方提供的_________施工設(shè)計圖紙進行施工，施工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術(shù)規(guī)范的標準，對該項工程要求達到：合格品。
五、約定施工工期：________年___月___日________年___月___日
六、工程款結(jié)算方式：甲方按照工程進度和工程質(zhì)量標準撥付。（扣10%質(zhì)量保證金，無質(zhì)量問題到期返還）
七、資金來源：省、市、縣村級活動場所建設(shè)資金。
八、甲乙雙方責任：甲方提供施工設(shè)計圖，乙方應(yīng)在開工前仔細核對甲方提供的所有施工圖紙。如發(fā)現(xiàn)施工圖存在偏差或問題，應(yīng)及時與甲方取得聯(lián)系，解釋權(quán)由甲方確定。乙方應(yīng)做好文明施工，環(huán)境保護措施，促進和諧社會發(fā)展，履行安全生產(chǎn)職責，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現(xiàn)的`任何安全問題，均由乙方負責。
九、質(zhì)保期（一年）：此工程質(zhì)保期___年，_________年___月______日均由乙方負責。
十、本合同經(jīng)雙方驗收合格，簽字后生效，并結(jié)清全部款項，隨之本合同自行失效。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同范本2
建設(shè)單位（以下簡稱甲方）：________________
施工單位（以下簡稱乙方）：________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
第一條工程項目
�。ㄒ唬┕こ痰攸c：________________
�。ǘ┕こ虄�(nèi)容：具體詳見附件一改造項目工程表
�。ㄈ┏邪绞剑喊ぐ�
第二條工程造價為人民幣
第三條合同工期
1、雙方商定總工期30天。
開工日期：________年________月________日，竣工日期：________年________月________日
2、如遇下列情況，經(jīng)甲方代表簽證后，工期可以順延。
�、僖蛴鋈肆Σ豢煽咕艿淖匀粸暮Γㄅ_風、火災、地震）等造成的停工。
�、谝蛟O(shè)計圖紙修改，增加了工程量，而受影響時。
③因停水、停電等情況達六小時以上時。
④甲方因財力不足或不按合同規(guī)定預付工程備料款和工程進度款，而受影響時。
�、菁追讲荒馨春贤�(guī)定在開工前五天，交出施工場地和接通施工水源、電源時。
第四條工程質(zhì)量標準和保修期
�。ㄒ唬┕こ藤|(zhì)量標準按國家現(xiàn)行施工規(guī)范驗收
�。ǘ┕こ瘫Ｐ薨唇ㄔO(shè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保修自竣工驗收簽字之日起計算，
�。ㄈ⿲僖曳绞┕し秶墓こ添椖�，因施工質(zhì)量問題造成損壞的，乙方應(yīng)給予免費修補。
第五條材料設(shè)備供應(yīng)
�。ㄒ唬┕こ趟璨牧嫌梢曳桨凑占追街付ǖ�.品牌、型號采購。
�。ǘ┎牧显O(shè)備附有出廠合格證明，材料設(shè)備有異議進行檢驗。
第六條付款方式
�。ㄒ唬┯梢曳酵瓿晒こ塘康�30%，甲方付總造價的30%給乙方；
�。ǘ┮曳酵瓿晒こ塘康�60%，甲方再付總造價的30%給乙方；
（三）當工程竣工驗收后七天內(nèi)甲方支付竣工結(jié)算總價的37 %；
�。ㄋ模┦Ｓ�3 %工程款在竣工驗收之日起三年內(nèi)一次結(jié)清。
第七條責任范圍
�。ㄒ唬┘追截熑危�
1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通；
2、及時組織工程竣工驗收工作；
3、按本合同規(guī)定的期限辦理竣工驗收并支付乙方工程款。
�。ǘ┮曳截熑危�
1、按施工安全規(guī)范保證施工質(zhì)量，精心施工、按時完工、交付使用，凡施工期發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故由乙方負責。
�、俪邪藨�(yīng)加強對現(xiàn)場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現(xiàn)場違法亂紀，一旦發(fā)生問題，后果自負。
②乙方現(xiàn)場施工人員應(yīng)無條件服從遵守施工場內(nèi)各項管理規(guī)定，無條件服從場地內(nèi)保安的管理，妥善處理好相鄰單位的關(guān)系，否則一切后果自負。
③乙方施工期間損壞原有建筑物、消防設(shè)施應(yīng)負責一切后果。
2、負責做好材料、設(shè)備的采購，保管工作：
3、負責及時清理建筑垃圾，工程施工結(jié)束后，負責清理完畢場內(nèi)建筑垃圾。
第八條其它事項
（一）合同簽訂后，甲方要求增加或變更工程項目，必須遵守下列原則：
1、經(jīng)雙方充分協(xié)商，發(fā)出設(shè)計變更通知單
2、待乙方提交設(shè)計圖紙、報價或項目調(diào)整后，甲方須分別簽字蓋章認可；
3、增加或變更內(nèi)容所需材料必須落實；
（二）乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負；
�。ㄈ┘追讲痪邆涫┕l件造成停工或損失的由甲方承擔責任，并賠償乙方停工的誤工損失；
�。ㄋ模┖贤幢M事項，經(jīng)雙方研究另立補充件，與本合同同具法律效力。合同執(zhí)行中若發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商無效，可提交有關(guān)仲裁機構(gòu)裁決。
（五）合同經(jīng)雙方簽字蓋章生效，至工程竣工驗收和結(jié)清工程款后失效。
第九條本合同一式貳份，其中：甲方一份、乙方一份，均具有同等效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同范本3
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：________________
承包方（以下簡稱乙方）：________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
1、工程概況
（一）工程名稱：____________________________________
�。ǘ┕こ痰攸c：___________________________________
2、工程承包范圍
安全維護及整改
3、合同工期30天
4、工程造價
工程造價為：___________________元整
5、質(zhì)量標準
5.1質(zhì)量標準：達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的'合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）：
5.2.1本工程的技術(shù)標準與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗收）規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
6、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價
7.1本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價[________]406號《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500—________），《湖南省建設(shè)工程造價管理辦法》（省人民政府令第192號），《湖南省建設(shè)工程計價辦法》，________《湖南省修繕定額》、________《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、________《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價[________]237號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《長沙建設(shè)造價》預算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上（以長沙市氣象局報告為準），一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
9、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預算價的80%。
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的97%，工程保修金留結(jié)算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。
10、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應(yīng)承擔賠償責任。
11、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【工程施工合同】相關(guān)文章：
工程施工合同05-09
工程施工合同06-28
酒店工程施工合同04-13
詳細的工程施工合同08-02
景觀工程施工合同08-08
抹灰工程施工合同09-15
簡易工程施工合同11-22
工程施工勞務(wù)合同06-14
樁基工程施工合同02-10
監(jiān)控工程施工合同02-22