施工建筑合同
導語：施工合同是指發包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協議。下面是小編整理的施工建筑合同，希望對大家有所幫助。
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》的原則，并參考《中華人民共和國建筑法》，《建設工程施工發包與承包價格管理暫行規定》，《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》等法律、法規相關規定，結合本工程具體情況，為明確發包方與承包方雙方在工程施工過程中的權利義務，雙方本著公平、公正、自愿、誠信、互惠互利的原則，特簽訂本合同，以資共同遵守。經甲、乙雙方協商達成如下協議：
一、工程概況
工程名稱：興建公司指揮部(其中職工宿舍9間，建筑平方面積218㎡，四合院辦公室建筑平方面積為389.6㎡)。
二、承包方式
1、由乙方包工包料，并負責所有施工用具設備;
2、施工包干價每平方米按1080元計算，工程總造價為656208元(大寫：陸拾伍萬陸仟貳佰零捌元整);
3、工程承包內容：土建工程水、電安裝及房屋裝飾裝修;
4、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定后增減工價，待完工后一并納入結算。
三、工程工期
1、甲方規定動工時間為年 月 日至年 月 日，乙方不得提前和推后。
2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。
四、工程質量
1、整個工程必須按國家施工規范要求施工;
2、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。
五、施工費結算方式
1、合同簽定后，由乙方積極組織施工人員進行施工，每月按進度款50%，竣工驗收后付清余款;
2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求，如果中途退場視為違約，按進度款30%付款。
六、安全生產
在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。
七、勞動爭議處理及其他
雙方因履行本合同發生爭議，應當向甲方勞動爭議調解委員會申請調節，調解不成的，應當自勞動爭議發生之日起，60日內向公司所在地有管轄權的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可自接到裁決書之日15日內向人民法院起訴。
八、其他
1、甲方依法制定的規章制度及其他專項協議作為本勞動合同的附件，與本勞動合同具有同等法律效力;
2、本合同未盡事宜或與國家、湖北省有關規定相悖的，按照有關規定執行;
3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效;
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【施工建筑合同】相關文章：
建筑施工配合施工合同09-09
建筑施工承包施工合同02-09
建筑施工合同07-02
施工建筑合同09-29
建筑施工合同06-19
建筑施工合同06-30
建筑合同施工合同05-05
建筑施工合同模板07-02
民宅建筑施工合同07-04
建筑施工勞務合同04-16