- 安裝承攬合同 推薦度：
- 安裝承攬的合同 推薦度：
- 相關推薦
安裝承攬合同范文
安裝承攬合同的內容一般包括工程的基本情況、工程價款及付款方法、工程期限、工程質量標準、發包方及承包方的義務、違約責任等。下面小編為你整理了安裝承攬合同范文，希望能幫到你！
篇一：安裝承攬合同范文
訂立合同雙方：
建設單位：_________（以下簡稱發包方）
施工單位：_________（以下簡稱承包方）
雙方經充分協商，達成如下協議：
第一條：工程名稱。
第二條：工程地點。
第三條：建筑面積。
第四條：工程價款及付款方法。
第五條：工程期限（開工、竣工時間）。
第六條：工程質量標準。
第七條：承包形式及材料設備供應。
第八條：發包方義務：
1、開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到“三通一平”；辦好施工許可證。（甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協議執行）
2、按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3、負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。
4、按協議負責按期撥款。
第九條：承包方義務：
乙方負責：
1、按協議分工負責材料供應。
2、編制施工組織設計和施工形象進度表，開工前5天交甲方一式二份。
3、按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4、竣工后，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5、保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。
第十條：違約責任及獎勵條款。_________ 第十一條：其他協助條款。
第十二條：本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、______各一份。
第十三條：合同有效期及合同爭議解決。
第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。
發包方：（蓋章）_________承包方：（蓋章）
法定代表人：______________法定代表人：______
地址：_________________地址：_________
開戶銀行：_______________開戶銀行：_______
帳號：_________________帳號：_________
簽約日期：____年__月__日
篇二：安裝承攬合同范文
委托單位（甲方）_________
承攬單位（乙方）_________
為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：__________________________________、
2、工程地點：___________________________________________、
3、承包范圍：參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第_____________________種承包方式：
（1）承包人包工、包料；
（2）承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料；
（3）承包人包工、發包人包料。
5、施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
（1）發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份；
（2）發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）_____________________元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）
6、施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7、甲方自愿將_________項目委托給乙方施工。工程總造價計_________圓整，大寫金額：_________圓整（附報價清單）
二、施工時間
工程期限__________日，時間自__________________起至__________________日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前________________天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1、_________參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2、_________施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
3、_________未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4、_________保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的'完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5、_________對于施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6、_________嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
7、_________工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1、按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下：
付款時間_________
付款百分比_________
金額
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式_________份，
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒（公）證的，自辦理鑒（公）證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方（甲方）__________________ _________承攬單位（乙方）_________
代表人：__________________ _________代表人：_________
簽約日期：__________________ _________簽約日期：_________
篇三：安裝承攬合同范文
發包單位：_________（以下簡稱甲方）_________
承包人：_________（以下簡稱乙方）_________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽訂本合同。
第一條：工程概況
湖畔護坡工程承包項目發包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按_________米計算。
第二條：施工方案
1、護坡
（1）、基底寬_________米，厚_________米，自下而上慢慢收至高度為_________米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙（水泥標號為42、5，磚要好質量的青磚或紅磚）。
（2）、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。
（3）、完工后做圍墻10米左右。
（4）、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。
第三條：合同工期
1、經雙方協商確定，工程期為_________日，暫定于自_________年__________________月_________日起至_________年_________月_________日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。
第四條：價格及付款方式
1、工程總承包價為_________元。
2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用（包括拆房，打圍墻），甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式：竣工驗收后付_________元，除總金額的`百分之五質保金外，剩余部分_________付，質保金一年滿后付清（時間按驗收合格之日起計算）。
第五條：甲方義務
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。
第六條：乙方義務
1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩定。
2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。
第七條：施工安全
承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用，均由乙方承擔。
第八條：驗收
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。
第九條：違約責任
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金（按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息）。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金；逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。
第十條：其它
本合同于_________年_________月_________日由雙方在_________簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式_________份，上方各執一份，上交_________份。
發包單位（甲方）（蓋章）
授權代理人（簽字或蓋章）_________：_________聯系電話：
承包人（簽字或蓋章）：_________聯系電話：
年_________月_________日
篇四：安裝承攬合同范文
發包方：_________（以下簡稱甲方）
承包方：_________（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，就_________工程勞務作業承包事項協商一致，簽訂本勞務作業承包合同，雙方共同遵照執行。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：_________。
3、承包方式：
4、承包范圍及內容：
二、工程工期
1、本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，總日歷天數_______天。
2、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排（包括新調整的進度計劃）。
3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。
三、承包價款及支付方式
1、承包價款按建筑面積每平方米_________元計算，總承包價款暫定為_________元。
（1）1#樓：5137、92㎡×_________元/㎡=_________元。
（2）2#樓：4770、42㎡×_________元/㎡=_________元。
（3）3#樓：5607、36㎡×_________元/㎡=_________元。
2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。
3、支付方式：甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款，具體支付日期及數額由甲方確定，工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的80%，剩余20%的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
四、工程質量標準及驗收
乙方所承包工程范圍內的工程質量必須達到
五、材料供應及質量要求
應由甲方所提供的材料，甲方需按進度要求保質保量供應，但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃，否則由此造成的損失由乙方承擔。
六、雙方責任和權利
（一）甲方的責任和權利
1、甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。
2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。
3、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。
4、乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。
5、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。
6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸，由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用，并辦理領用簽證手續，若丟失損壞，均由乙方照價賠償。
（二）乙方責任和權利
1、遵守國家政策和法律法規；遵守業主和甲方的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責；根據業主或甲方的計劃要求（包括調整后的計劃），合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期；承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，特殊工種必須有特種作業操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理；接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。
6、按甲方統一規劃堆放材料、機具；妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品（如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品）。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的.人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。
七、違約責任：
1、本協議一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。
2、乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量未能達到驗收標準的，乙方按承包的總面積×每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。
4、乙方對施工預料應采取措施及時清底回收利用，不得浪費，否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。
5、由于甲方原因導致乙方無法再進行施工，乙方有權要求甲方賠償損失，結算清所完成的工程費用，并退還保證金，要求退場終止合同。
6、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經濟損失的，由甲方承擔相應的賠償責任。
八、爭議的解決方式：
甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議，可自行協商解決，協商不成的，可向該工程所在地_________法院提起訴訟。
九、合同的效力
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。
十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。
甲方（簽字/蓋章）：_________
代表人：_________
身份證號：_________
聯系方式：_________
乙方：（簽字/蓋章）：_________
代表人：_________
身份證號：_________
聯系方式：_________
簽訂時間：年_________月_________日
篇五：安裝承攬合同范文
甲方：_______________________________聯系電話：______________________
乙方：_______________________________聯系電話：______________________
甲乙雙方經友好協商，就______工程達成以下協議：
1、甲方為乙方提供______設備及軟件，共____、
合同總價款：￥_________元（大寫：_________萬____仟_____________百____拾整）
其中軟件費：￥_________元（大寫：_________萬____仟_____________百____拾整）
硬件費：￥________元（大寫：________萬____仟_____________百____拾整）
工程費：￥_________元（大寫：_________萬____仟_____________百____拾整）
2、付款方式
乙方先付甲方總工程預付款。共￥_________元（大寫：____萬____仟_____________百____拾整）
其中軟件費：￥_________元（大寫：____萬____仟_____________百____拾整）
硬件費：￥_________元（大寫：____萬____仟_____________百____拾整）
工程費：￥_________元（大寫：____萬____仟_____________百____拾整）
甲方電腦硬件送達乙方指定場地經乙方點數后，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。
完成安裝后，乙方在七日內向甲方支付其余全部款項。
以上付款方式均為現金付款。
3、甲方責任
（1）甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。
（2）甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟件的維護免費期為____年，維護地點在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復。
（3）如果是按乙方的.要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。
（4）壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年（不包括更換設備和增加軟件支持點數的費用）
4、乙方責任
（1）甲方調試系統所用的素材僅供系統測試，均不得用于ktv營業或其它以盈利為目的的商業活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。
（2）乙方用于營業或其它以盈利為目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決，甲方概不負責。
（3）由乙方在以后使用中，由人為造成的系統的損壞，需要甲方上門服務的，甲方發生的費用全部由乙方負責。
5、其他事項
（1）不得對軟件加以仿制_________；對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。
（2）按本合同第2條的規定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權終止合同，由此造成的后果甲方概不負責在。
6、違約責任
雙方若有未盡事宜，由雙方共同協商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關法律法規處理；雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。
7、本合同自甲乙雙方代表簽字及蓋章后生效；合同正本一式貳份，雙方各執壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經復印或涂改后無效！
甲方：（蓋章）_______
負責人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
乙方：（蓋章）_______
負責人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
【安裝承攬合同】相關文章：
安裝承攬合同12-12
安裝承攬合同05-30
安裝承攬合同12-26
安裝承攬合同【薦】02-08
【熱門】安裝承攬合同02-08
安裝承攬合同【熱】02-07
【推薦】安裝承攬合同02-07
【熱】安裝承攬合同02-15
安裝承攬合同【精】02-15
安裝承攬合同【熱門】02-15